工程补充协议书范本_范文大全

工程补充协议书范本

【范文精选】工程补充协议书范本

【范文大全】工程补充协议书范本

【专家解析】工程补充协议书范本

【优秀范文】工程补充协议书范本

范文一:工程补充协议范本 投稿:谭炸点

[篇一:工程补充协议书范本]

甲方:________(以下简称甲方)

乙方:________(以下简称乙方)

甲乙双方根据和及其它相关法律、法规规定,结合芦医庙商贸新村开发具体情况,为加快新农村建设进度经双方协商一致,订立本补充协议。

一、补充协议如下:

1、甲方自建开发的50亩土地,现正在建设的房屋由甲方负责建设完工,剩余的未建房屋由乙方组织建设。

2、甲方负责提供给乙方施工图,乙方按甲方提供的图纸按甲方要求施工。

3、乙方对50亩自建内的剩余房屋分期进行施工,乙方每施工完一期,按成本价给甲方,由甲方销售给本村村民,施工完成一个月内把房款交予乙方。工程补充协议范本。超过一个月按建筑面积每平方米650元的价格计算总房款,并从房屋竣工起第二个月内计算利息(按一分计息)。

4、房屋竣工时间及标准

5、乙方施工成本价暂按600元每平方米计。

6、乙方施工完成的自建区房屋,不管甲方或乙方谁对外销售均由甲方出具相关的产权文书。

7、自建小区内的市政配套设施,由甲方负责完成。

8、如小区基础设施配套完成甲方还没有按合同给乙方价款乙方有权对外销售价格由乙方定,产权文书由甲方出具。

9、本补充协议与甲乙双方之前签定的相辅相成,如有抵触,以本补充协议为准。

10、本补充协议如有未尽事宜,双方协商解决。工程补充协议范本。

11、本补充协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。

甲方:________乙方:________

法定代表人:________法定代表人:________

签订日期:________年________月________日

[篇二:工程补充协议范本]

甲方:鹤岗市怀河房地产开发有限公司乙方:鹤岗市永昌建筑工程有限公司

双方本着平等自愿、互惠互利的原则,以合同法和国家有关规定为依据,经过反复协商,对甲方开发的鸿福家园小区工程承建问题,达成一致意见,现签署施工协议书。

一、鸿福家园小区位于五指山公园南门对面,占地面积30361㎡,小区建筑物总面积118959㎡,总投入施工资金约16037。4万元,小区内的全部建筑工程,包括线路改造、厂区管网、厂区道路及小区建设等全部委托给乙方施工。

二、根据建筑项目的不同特点,采取了一次包干,预算结算和按实际发生金额计算等不同的结算方式进行工程结算。

三、甲方在施工前,提供准确的地面、地下、地质等资料,提供全部施工图纸及相关的手续文件。

四、在施工过程中,甲方设工地代表,及时解决施工中出现的各种问题和各种外部事物。

五、乙方在施工中,必须做到按图施工,遵守各项操作规程,遵守国家和地方的法律法规。

六、乙方必须保证全部施工项目都达到合格,加强管理,确保施工全过程的安全生产。

七、乙方必须保证工期,按甲方要求及时竣工(由于甲方原因和不可抗拒的自然灾害除外)。

八、工程结算要按分项工程不同特点和单价进行结算(附表中有项目、面积、单价和金额),表中没列的项目,可根据实际情况另行结算。全部工程按实际施工面积进行决算。

九、工程款支付:甲方可根据实际情况,用现金和施工材料支付给乙方,顶工程款。

十、协议未尽事宜,双方协商解决,本协议签字生效,双方共同遵守。

甲方:鹤岗市怀河房地产开发有限公司代表:________

乙方:鹤岗市永昌建筑工程有限公司代表:________

________年________月________日

范文二:施工工程补充协议范本 投稿:侯艙艚

补充协议书

甲方:

(以下简称甲方) 乙方: 北京江南宜美家居装饰有限责任公司 (以下简称乙方)

一、根据现场情况和实际需求在原合同基础上适当的增加和减少项目(参考增减项目单)。

二、本协议的所有术语,其定义遵从原合同(除非另有说明)。

三、所增加的项目质保和维修等同于原合同。

合同内容补充部分:

四、项目表格:

五、上述金额包括运输费、保险费、税金等一切费用,本合同单价为固定单价。

北京江南宜美家居装饰有限责任公司

六、本协议生效后,即成为原合同不可分割的组成部分,与原合同具有同等的法律效力。

本协议一式三份,甲方执二份,乙方一份,具有同等法律效力,自双方签字盖章之日起生效。

甲方: 乙方:

委托代理人: 委托代理人:

代表人: 代表人:

开户行: 开户行:

账号: 账号:

电话: 电话:

地址: 地址:

日期: 日期:

北京江南宜美家居装饰有限责任公司

范文三:某工程施工合同补充协议书 投稿:万眛眜

唐山曹妃甸临港商务区x期住宅楼工程

《建设工程施工合同》补充协议

发包人(甲方):唐山曹妃甸xxx房地产开发有限公司 承包人(乙方):

根据双方于 年 月 日签订的唐山曹妃甸临港商务区二期住宅楼工程《建筑工程施工合同》(简称原合同),甲乙双方就其中未尽事宜经充分协商,达成一致,形成本补充协议。本协议是原合同的组成部分,与原合同具有同等法律效力。本协议与原合同相抵之处,以本协议为准。

一、工程概况

1.工程名称:曹妃甸临港商务区xx住宅楼工程

2.工程地点:曹妃甸中山路临港商务区

3.工程范围:B区11栋楼的建筑安装工程。建筑面积(暂估)150000平方米,含半地下室、车库面积。(施工图纸到现场后调整建筑面积并补充本协议附件)。

4.承包内容:甲方提供的全部施工图及技术文件中的所有内容(桩基工程及其他甲方分包工程除外)。

二、合同工期

合同工期总日历天数天。

开工日期为2012年5-6月,以总监理工程师发出的开工令为准。竣工日期为2012年12月31日前。

关键部位节点工期及网络图详见附件2。

三、质量标准

合格。

四、承包方式:

包工包料,除甲方分包工程以外的全部工程总承包。

甲方分包工程(不限于):桩基工程、消防、通风、电梯、燃气、门窗安装等工程。

五、合同价款确定与结算

(一)合同价款

暂估合同价款为11250万元(人民币大写:壹万壹仟贰佰伍拾万元整 )。

暂估合同价款=暂估单价×暂估建筑面积

暂估单价: 1250元/平方米,

暂估建筑面积:90000平方米。

本工程合同价款未核定前,按暂估价拨付进度款。

合同价款核定:乙方收到甲方全部施工图纸后的30日内,将施工图(含图纸会审内容)预算报甲方审核,甲方审核后的预算价款下浮2%后做为合同价款。

合同价款确定后,按合同价款拨付工程进度款。已按暂估价拨付的进度款据实调整。

(二)工程结算

工程竣工验收合格后,乙方向甲方提交结算报告,双方在乙方

提交结算书后的120天内完成结算。

双方审定的结算数额下浮2%后为本工程结算价款。

(三)预、结算依据

河北省2008年定额。

冀建质【2010】553号文件(人工费)。

甲方提供的全部施工图及甲方确认的设计变更、现场签证、工程洽商。

并如下约定:

1、工程施工中发生的洽商、设计变更(不包括图纸会审内容)及现场签证等,必须由现场甲方、监理单位、施工方三方签字盖章,甲方工程部经理审定。单项变更在 2000 元(含2000元)以内的,不调整工程造价,单项变更超出2000 元的,按实际调整。

2、甲方物资部出具的《甲指材料认质认价通知单》。

3、甲指以外的材料及价格,执行2012年第3期《唐山工程造价信息》。造价信息未提供的,甲方认质认价。定额范围内的周转材料及辅材的材料价格不做调整(安装管件按定额含量及实际价格进行调整)

4、不计取大型机械进出场费,安拆费按甲方、监理审批的施工方案计取。

5、土方工程以开工前,三方测定的现场实际地坪标高为结算依据(三方共同认可的有效签证)。基槽开挖+场区内运+回填+地下障碍物拆除=18元/立方米包干(场外运输以实际签证为准)。结算基数为

基槽的全部土方开挖量,土方工程只计取税金,其他费用不计取,但是基槽回填后的剩余土量要运至甲方指定地点。管沟开挖+夯填+地下障碍物拆除+余土外运=20元/立米包干。

6、所有砼墙采用大模板,顶板采用竹胶板模板。在预算定额中大模板定额的基础上,内墙抹灰面积:地上住宅抹灰面积按墙面面积的70%计取,其他部位抹灰面积按规定计取;砼顶板只按刮水泥腻子计取。乙方采用其他模板,应保证施工质量并经甲方、监理认可,乙方负责由此增加的模板费和抹灰费用。

7、甲方分包工程,乙方计取配合费。配合费为甲方分包工程合同价款(不含设备费)的1.5%。乙方在施工现场条件范围内为分包单位提供施工所需的提升设备、脚手架及临时电源等。

8、现场不发生停水停电、二次倒运签证。

9、甲方分包工程不参与总价降率。

六、工程价款的支付

1、乙方在收到施工图7天内,将施工进度计划及施工方案上报甲方、监理审核。经审定的施工方案及施工进度计划,是监督工程施工的依据,也是拨付工程款的依据。

2、本工程无预付款。

3、工程款拨付:主体部分完成3层封顶拨付15%;10层封顶拨付15%,主体封顶拨付20%,装修和安装工程完成50%时拨付10%,全部工程完工后拨付10%,工程完工,甲方、监理初验合格后拨付5%,竣工验收合格后拨付5%,工程结算完成后拨付至结算价款的

95%,其余5%转为质量保证金。质保金在保修期满两年后返还3%,保修期满三年返还1%,保修期满五年返还1%。期间因乙方未按约定完成保修的,甲方先行扣除发生的保修费用后按比例向乙方返还。

进度款拨款时间为乙方完成当期计划工程量且质量合格后的7日内。

4、乙方原因,未按时限完成形象进度计划时,暂扣本施工节点应付进度款,待补齐形象进度后,与下施工节点进度款同时拨付。形象进度以总包单位最慢进度栋号计算。

5、乙方按实际用量和市场价交纳施工用水电费。如甲方代付,在拨付工程进度款时扣回。

七、材料

1、甲方对部分建筑材料认质认价,乙方采购全部建筑材料。

2、甲方认质认价材料:钢材、水泥、商品混凝土、外墙砖、外墙涂料、挤塑板、聚苯板、防水材料、蛭石瓦、散热器、采暖管、总配电箱、π接箱、电表箱、室内配电箱、电线、电缆、开关、插座、电线管、给水管、雨水管、排水管、阀门、各种井盖、地砖、石材、地材、楼梯扶手及砌体材料、外墙仿砖涂料施工等。

钢材、商品混凝土分 2次认价,第一次基础垫层完成后,第二次6层封顶后。

2、乙方应于材料使用30日前向甲方物资部报送甲指材料采购计划,内容包括材料名称、规格、型号、质量、数量等。甲方指定材料后向乙方下达《甲指材料认质认价通知单》。乙方按通知单采购。甲

方认定的材料价格为送到施工现场的含税落地价,不计采保费。

乙方递交采购计划滞后及未能及时采购造成损失的,责任自负。

3、材料运至施工现场后,必须将生产厂家、品牌、质量合格证等相关证明资料一并交负责现场的甲方代表及监理工程师核验,合格后方可使用,否则乙方承担全部责任。

甲方代表及监理工程师现场对材料的检验仅限于感观检验,并不承担材料质量最终责任,工程材料的质量以检测复试结果为准。

八、验收及保修

1、在施工过程中的分部分项工程验收,需经监理、甲方验收合格后,由乙方负责组织相关部门验收。整个工程具备验收条件且乙方提交相关的验收报告后,由甲方组织相关单位验收。

乙方应提供完整竣工资料三份。

工程具备竣工验收条件后的三个月内,甲方未组织竣工验收的,乙方有权要求甲方拨付结算款。

2、乙方对所承建的工程承担保修责任。甲乙双方另行签订保修协议。

九、违约责任

1、乙方原因连续两次不能按计划完成月度形象进度计划,甲方有权要求乙方支付违约金,甚至责令乙方无条件退场且不许撤出施工设备,乙方承担由此给甲方造成的一切损失。

2、乙方原因造成工期延误,总工期延误不超过一个月时,每延误一天,乙方承担本工程合同结算价款1.5‰的违约金;总工期延误

超过一个月时,违约金加倍。

3、一方违约后,另一方要求违约方继续履行协议时,违约方承担违约责任后应继续履行协议。

4、甲方未按约定支付进度款时,每延误一天,按应付工程款的

1.5‰支付违约金。

十、争议解决方式

合同履行中发生争议,双方协商解决,协议不成可向合同履行地人民法院起诉。

十一、其他

1、甲方确认的图纸、说明书和有关技术文件,作为工程施工有效依据,开工前由甲方组织设计交底和图纸会审,乙方整理出图纸会审记录。经甲方、监理、设计单位及乙方共同核实的《图纸会审记录》与施工图具有同等效力。

2、单项变更金额在2万元以内的设计变更,必须由现场甲方工程师、现场预算人员、监理工程师、施工方技术负责人各方签字盖章,甲方工程主管审定。单项变更金额大于2万元的设计变更,完成上述程序后报甲方总工办、预算部、项目经理共同审定。

3、乙方递交的施工组织设计和施工方案、措施不涉及任何经济问题,不做为工程结算的依据(如遇基础需降水施工及修筑护坡时,乙方需编制专项施工方案报甲方、监理审批)。

4、乙方开工前需上报本工程的质保体系及安保体系,项目管理人员必须为乙方自有职工。项目经理必须具有壹级以上项目经理资质并常驻施工现场。施工中如确需更换项目经理必须经建设单位同意认

可,否则视为乙方违约。如施工单位派驻现场的项目经理不适合本工程的,建设单位有权要求施工单位更换项目经理。

5、文明工地标准:开工前按照施工方案,做好临建、施工场地的准备工作,达到唐山市文明工地标准,施工现场扬尘、噪音等指标控制符合相关规定。否则,结算中扣除相应费用并承担政府相关部门工作检查时的罚款。工程现场做到工完场地清。施工场地建筑垃圾清理费用由乙方承担,因乙方原因影响外网、道路等工程施工时,乙方无条件进行倒面工作,费用由乙方承担。

6、乙方未向政府部门交付农民工工资押金,影响到甲方手续办理的,由甲方代付此押金,在乙方后期工程款中予以扣除。乙方应及时足额支付农民工工资和本项目材料款,因乙方不能及时支付而影响施工进度时,甲方有权直接在乙方工程歀中扣除,代为支付,并收取乙方1.5%的代理费。

7、乙方应加强现场施工安全管理,如发生安全事故由乙方负全部责任。

8、预结算统一采用广联达计价软件。

9、未尽事宜双方另行协商或签订补充协议。

10、本协议一式八份,甲方执六份,乙方执二份,具有同等法律效力,自双方签字盖章之日起生效。

甲 方(公章) : 乙 方(公章):

法定代表人(或委托代理人):

法定代表人(或委托代理人):

2012 年 5月 25 日 2012年5 月25日 合同附表1

建筑面积统计表

备注:本面积为合同暂估面积,最终以双方结算建筑面积为准。

甲 方: 乙 方:

2012年5月25日 2012年5月25日

范文四:工程施工补充协议书 投稿:段蔟蔠

工程施工补充协议书

甲方:鹤岗市怀河房地产开发有限公司

乙方:鹤岗市永昌建筑工程有限公司

双方本着平等自愿、互惠互利的原则,以合同法和国家有关规定为依据,经过反复协商,对甲方开发的鸿福家园小区工程承建问题,达成一致意见,现签署施工协议书。

一、 鸿福家园小区位于五指山公园南门对面,占地面积30361㎡,小区建筑物总面积118959㎡,总投入施工资金约16037.4万元,小区内的全部建筑工程,包括线路改造、厂区管网、厂区道路及小区建设等全部委托给乙方施工。

二、 根据建筑项目的不同特点,采取了一次包干,预算结算和按实际发生金额计算等不同的结算方式进行工程结算。

三、 甲方在施工前,提供准确的地面、地下、地质等资料,提供全部施工图纸及相关的手续文件。

四、 在施工过程中,甲方设工地代表,及时解决施工中出现的各种问题和各种外部事物。

五、 乙方在施工中,必须做到按图施工,遵守各项操作规程,遵守国家和地方的法律法规。

六、 乙方必须保证全部施工项目都达到合格,加强管理,确保施工全过程的安全生产。

七、 乙方必须保证工期,按甲方要求及时竣工(由于甲方原因和不可抗拒的自然灾害除外)。

八、 工程结算要按分项工程不同特点和单价进行结算(附表中有项目、面积、单价和金额),表中没列的项目,可根据实际情况另行结算。全部工程按实际施工面积进行决算。

九、 工程款支付:甲方可根据实际情况,用现金和施工材料支付给乙方,顶工程款。

十、 协议未尽事宜,双方协商解决,本协议签字生效,双方共同遵守。

甲方:鹤岗市怀河房地产开发有限公司

代表:

乙方:鹤岗市永昌建筑工程有限公司

代表:

2010年5月1日

范文五:某工程施工合同补充协议书 投稿:李桍桎

唐山曹妃甸临港商务区x期住宅楼工程

《建设工程施工合同》补充协议

发包人(甲方):唐山曹妃甸xxx房地产开发有限公司

承包人(乙方):

根据双方于年月日签订的唐山曹妃甸临港商务区二期住宅楼工程《建筑工程施工合同》(简称原合同),甲乙双方就其中未尽事宜经充分协商,达成一致,形成本补充协议。本协议是原合同的组成部分,与原合同具有同等法律效力。本协议与原合同相抵之处,以本协议为准。

一、工程概况

1.工程名称:曹妃甸临港商务区xx住宅楼工程

2.工程地点:曹妃甸中山路临港商务区

3.工程范围:B区11栋楼的建筑安装工程。建筑面积(暂估)150000平方米,含半地下室、车库面积。(施工图纸到现场后调整建筑面积并补充本协议附件)。

4.承包内容:甲方提供的全部施工图及技术文件中的所有内容(桩基工程及其他甲方分包工程除外)。

二、合同工期

合同工期总日历天数

开工日期为2012年5-6月,以总监理工程师发出的开工令为准。竣工日期为2012年12月31日前。

关键部位节点工期及网络图详见附件2。

三、质量标准

合格。

四、承包方式:

包工包料,除甲方分包工程以外的全部工程总承包。

甲方分包工程(不限于):桩基工程、消防、通风、电梯、燃气、门窗安装等工程。

五、合同价款确定与结算

(一)合同价款

暂估合同价款为11250万元(人民币大写:壹万壹仟贰佰伍拾万元整)。

暂估合同价款=暂估单价×暂估建筑面积

暂估单价:1250元/平方米,

暂估建筑面积:90000平方米。

本工程合同价款未核定前,按暂估价拨付进度款。

合同价款核定:乙方收到甲方全部施工图纸后的30日内,将施工图(含图纸会审内容)预算报甲方审核,甲方审核后的预算价款下浮2%后做为合同价款。

合同价款确定后,按合同价款拨付工程进度款。已按暂估价拨付的进度款据实调整。

(二)工程结算

工程竣工验收合格后,乙方向甲方提交结算报告,双方在乙方

提交结算书后的120天内完成结算。

双方审定的结算数额下浮2%后为本工程结算价款。

(三)预、结算依据

河北省2008年定额。

冀建质【2010】553号文件(人工费)。

甲方提供的全部施工图及甲方确认的设计变更、现场签证、工程洽商。

并如下约定:

1、工程施工中发生的洽商、设计变更(不包括图纸会审内容)及现场签证等,必须由现场甲方、监理单位、施工方三方签字盖章,甲方工程部经理审定。单项变更在 2000 元(含2000元)以内的,不调整工程造价,单项变更超出2000 元的,按实际调整。

2、甲方物资部出具的《甲指材料认质认价通知单》。

3、甲指以外的材料及价格,执行2012年第3期《唐山工程造价信息》。造价信息未提供的,甲方认质认价。定额范围内的周转材料及辅材的材料价格不做调整(安装管件按定额含量及实际价格进行调整)

4、不计取大型机械进出场费,安拆费按甲方、监理审批的施工方案计取。

5、土方工程以开工前,三方测定的现场实际地坪标高为结算依据(三方共同认可的有效签证)。基槽开挖+场区内运+回填+地下障碍物拆除=18元/立方米包干(场外运输以实际签证为准)。结算基数为

基槽的全部土方开挖量,土方工程只计取税金,其他费用不计取,但是基槽回填后的剩余土量要运至甲方指定地点。管沟开挖+夯填+地下障碍物拆除+余土外运=20元/立米包干。

6、所有砼墙采用大模板,顶板采用竹胶板模板。在预算定额中大模板定额的基础上,内墙抹灰面积:地上住宅抹灰面积按墙面面积的70%计取,其他部位抹灰面积按规定计取;砼顶板只按刮水泥腻子计取。乙方采用其他模板,应保证施工质量并经甲方、监理认可,乙方负责由此增加的模板费和抹灰费用。

7、甲方分包工程,乙方计取配合费。配合费为甲方分包工程合同价款(不含设备费)的1.5%。乙方在施工现场条件范围内为分包单位提供施工所需的提升设备、脚手架及临时电源等。

8、现场不发生停水停电、二次倒运签证。

9、甲方分包工程不参与总价降率。

六、工程价款的支付

1、乙方在收到施工图7天内,将施工进度计划及施工方案上报甲方、监理审核。经审定的施工方案及施工进度计划,是监督工程施工的依据,也是拨付工程款的依据。

2、本工程无预付款。

3、工程款拨付:主体部分完成3层封顶拨付15%;10层封顶拨付15%,主体封顶拨付20%,装修和安装工程完成50%时拨付10%,全部工程完工后拨付10%,工程完工,甲方、监理初验合格后拨付5%,竣工验收合格后拨付5%,工程结算完成后拨付至结算价款的

95%,其余5%转为质量保证金。质保金在保修期满两年后返还3%,保修期满三年返还1%,保修期满五年返还1%。期间因乙方未按约定完成保修的,甲方先行扣除发生的保修费用后按比例向乙方返还。

进度款拨款时间为乙方完成当期计划工程量且质量合格后的7日内。

4、乙方原因,未按时限完成形象进度计划时,暂扣本施工节点应付进度款,待补齐形象进度后,与下施工节点进度款同时拨付。形象进度以总包单位最慢进度栋号计算。

5、乙方按实际用量和市场价交纳施工用水电费。如甲方代付,在拨付工程进度款时扣回。

七、材料

1、甲方对部分建筑材料认质认价,乙方采购全部建筑材料。

2、甲方认质认价材料:钢材、水泥、商品混凝土、外墙砖、外墙涂料、挤塑板、聚苯板、防水材料、蛭石瓦、散热器、采暖管、总配电箱、π接箱、电表箱、室内配电箱、电线、电缆、开关、插座、电线管、给水管、雨水管、排水管、阀门、各种井盖、地砖、石材、地材、楼梯扶手及砌体材料、外墙仿砖涂料施工等。

钢材、商品混凝土分 2次认价,第一次基础垫层完成后,第二次6层封顶后。

2、乙方应于材料使用30日前向甲方物资部报送甲指材料采购计划,内容包括材料名称、规格、型号、质量、数量等。甲方指定材料后向乙方下达《甲指材料认质认价通知单》。乙方按通知单采购。甲

方认定的材料价格为送到施工现场的含税落地价,不计采保费。

乙方递交采购计划滞后及未能及时采购造成损失的,责任自负。

3、材料运至施工现场后,必须将生产厂家、品牌、质量合格证等相关证明资料一并交负责现场的甲方代表及监理工程师核验,合格后方可使用,否则乙方承担全部责任。

甲方代表及监理工程师现场对材料的检验仅限于感观检验,并不承担材料质量最终责任,工程材料的质量以检测复试结果为准。

八、验收及保修

1、在施工过程中的分部分项工程验收,需经监理、甲方验收合格后,由乙方负责组织相关部门验收。整个工程具备验收条件且乙方提交相关的验收报告后,由甲方组织相关单位验收。

乙方应提供完整竣工资料三份。

工程具备竣工验收条件后的三个月内,甲方未组织竣工验收的,乙方有权要求甲方拨付结算款。

2、乙方对所承建的工程承担保修责任。甲乙双方另行签订保修协议。

九、违约责任

1、乙方原因连续两次不能按计划完成月度形象进度计划,甲方有权要求乙方支付违约金,甚至责令乙方无条件退场且不许撤出施工设备,乙方承担由此给甲方造成的一切损失。

2、乙方原因造成工期延误,总工期延误不超过一个月时,每延误一天,乙方承担本工程合同结算价款1.5‰的违约金;总工期延误

超过一个月时,违约金加倍。

3、一方违约后,另一方要求违约方继续履行协议时,违约方承担违约责任后应继续履行协议。

4、甲方未按约定支付进度款时,每延误一天,按应付工程款的

1.5‰支付违约金。

十、争议解决方式

合同履行中发生争议,双方协商解决,协议不成可向合同履行地人民法院起诉。

十一、其他

1、甲方确认的图纸、说明书和有关技术文件,作为工程施工有效依据,开工前由甲方组织设计交底和图纸会审,乙方整理出图纸会审记录。经甲方、监理、设计单位及乙方共同核实的《图纸会审记录》与施工图具有同等效力。

2、单项变更金额在2万元以内的设计变更,必须由现场甲方工程师、现场预算人员、监理工程师、施工方技术负责人各方签字盖章,甲方工程主管审定。单项变更金额大于2万元的设计变更,完成上述程序后报甲方总工办、预算部、项目经理共同审定。

3、乙方递交的施工组织设计和施工方案、措施不涉及任何经济问题,不做为工程结算的依据(如遇基础需降水施工及修筑护坡时,乙方需编制专项施工方案报甲方、监理审批)。

4、乙方开工前需上报本工程的质保体系及安保体系,项目管理人员必须为乙方自有职工。项目经理必须具有壹级以上项目经理资质并常驻施工现场。施工中如确需更换项目经理必须经建设单位同意认

可,否则视为乙方违约。如施工单位派驻现场的项目经理不适合本工程的,建设单位有权要求施工单位更换项目经理。

5、文明工地标准:开工前按照施工方案,做好临建、施工场地的准备工作,达到唐山市文明工地标准,施工现场扬尘、噪音等指标控制符合相关规定。否则,结算中扣除相应费用并承担政府相关部门工作检查时的罚款。工程现场做到工完场地清。施工场地建筑垃圾清理费用由乙方承担,因乙方原因影响外网、道路等工程施工时,乙方无条件进行倒面工作,费用由乙方承担。

6、乙方未向政府部门交付农民工工资押金,影响到甲方手续办理的,由甲方代付此押金,在乙方后期工程款中予以扣除。乙方应及时足额支付农民工工资和本项目材料款,因乙方不能及时支付而影响施工进度时,甲方有权直接在乙方工程歀中扣除,代为支付,并收取乙方1.5%的代理费。

7、乙方应加强现场施工安全管理,如发生安全事故由乙方负全部责任。

8、预结算统一采用广联达计价软件。

9、未尽事宜双方另行协商或签订补充协议。

10、本协议一式八份,甲方执六份,乙方执二份,具有同等法律效力,自双方签字盖章之日起生效。

甲方(公章):乙方(公章):

法定代表人(或委托代理人):

法定代表人(或委托代理人):

2012 年 5月25 日2012年5 月25日

合同附表1

建筑面积统计表

备注:本面积为合同暂估面积,最终以双方结算建筑面积为准。

甲方:乙方:

2012年5月25日2012年5月25日

范文六:合同补充协议书范本 投稿:冯潯潰

《 合同/协议》的补充协议

甲方: (以下简称甲方) 乙方: (以下简称乙方)

本协议中的所有术语,除非另有说明,否则其定义与双方于 年 月 日签订的《 合同/协议》(下称“原协议”)中的定义相同 。 鉴于:甲方和乙方于 年 月 日共同签署了《 合同/协议》,双方本着互利互惠的原则,经友好协商,就《 合同/协议》中未尽事项特订立以下补充协议。 合同内容补充部分:

其它事项说明:

本协议生效:

本协议生效后,即成为《合同/协议》不

可分割的组成部分,与《 合同/协议》具有同等的法律效力。除本协议中明确所作修改的条款之外,原协议的其余部分应完全继续有效。

甲方(公章):法定人代表(或授权代表):(或授权代表)开户银行:银行帐号:通讯地址:联 系 人:联系电话:传真:

乙方(公章): 法定人代表 : 开户银行: 银行帐号: 通讯地址: 联 系 人: 联系电话:

传真:

范文七:补充协议书范本 投稿:余庯庰

补充协议 甲方:

地址:

电话: 乙方:

地址:

电话: 本协议中的所有术语,除非另有说明,否则其定义与双方___年___月____日签订的

《______________》(下称“原协议”)中的定义相同。 鉴于:

甲方和乙方于___年___月____日共同签署了《______》,经甲、乙双方经友好协商,特就

_______等事宜订立以下补充协议: 一、

二、

三、

四、

五、

六、除本协议中明确所作修改的条款之外,原协议的其余部分应完全继续有效。 其他 本合同未尽事宜,双方协商一致可签订补充协议,补充协议经合同双方签字盖章后作为

本合同附件,附件与本合同具有同等法律效力。 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。 甲方: 乙方: (盖章) 授权代表: 授权代表: 日期: 日期: 第 1 页 共 1 页篇二:补充协议范本 合同编号:项目名称:合同名称:甲 方:乙 方:签订时间:签订地点:合同补

充协议 河北达辉建筑工程有限公司 年 月

日 上述金额包括运输费、保险费、税金等一切费用;本合同单价为固定单价,最终按实际

发生量结算。

2、其他合同条款调整。 3、其它事项说明。

三、本协议生效后,即成为《原协议》不可分割的组成部分,与《原协议》具有同等的

法律效力。

四、本协议与原合同发生冲突时以本协议为准。

五、除本协议中明确所作修改的条款之外,原协议的其余部分应完全继续有效。 本协议一式四份,甲方执三份,乙方一份,具有同等法律效力,自双方签字盖章之日起

生效。

以下无合同正文。

甲方: 乙方: 委托代理人: 委托代理人: 代表人: 代表人: 开户行: 开户行: 账号: 账号: 电话: 电话: 地址: 地址: 日期:

日期:篇三:(标准化)合同补充协议范本 合同补充协议书 甲方(全称):

乙方(全称): 甲乙双方本着互利互惠的原则,经友好协商,依据实际情况,在原合同基础上变更合同

条款部分内容,于 2013 年 7月1日特订立以下补充协议 。

一、协议内容:

1、甲方与乙方约定的位于甲方外立面南门及西南位置的广告位的租金,由甲方和乙方的

相关广告业务合作中所产生的费用中进行抵扣,不足部 分乙方补齐,超额部分乙方可以作为下一年度的租金进行抵扣。

2、 乙方因广告位的申请事宜在相关政府部门所缴费用,甲方外立面南面及西南面广告

位所产生的相关费用,由乙方自行承担,西面及西北面 广告位由甲方承担。

二、本协议生效后,即成为原合同不可分割的组成部分,与原合同具有同等的法律效力。 除本协议中明确所作修改的条款之外,原合同的其余部分应完全继续有效。 本协

议与原合同有相互冲突时,以本协议为准。

三、本协议一式贰份,甲方执壹份,乙方执壹份,具有同等法律效力,自双方签字盖章

之日起生效。 甲方: 乙方: (公章) (公章) 法定代表人或委托代理人 法定代表人或委托代理人 签字:_________________ 签字:_________________ 年 月

日 年 月 日篇四:标准合同补充协议范本 _______________合同补充协议书 甲方(全称):

乙方(全称): 本协议中的所有术语,除非另有说明,否则其定义与双方于年月日签订的

《_________________》(以下简称“原合同”)中的定义相同。 鉴于:

甲乙双方本着互利互惠的原则,经友好协商,依据实际情况,在原合同基础上变更合同

条款部分内容,特订立以下补充协议。

一、协议内容变更部分为: 1、 2、

二、本协议生效后,即成为原合同不可分割的组成部分,与原合同具有同等的法律效力。 除本协议中明确所作修改的条款之外,原合同的其余部分应完全继续有效。 本协议与原合同有相互冲突时,以本协议为准。

三、本协议一式肆份,甲、乙双方各执一份,甲、乙双方财务各执一份,具有同等法律

效力,自双方签字盖章之日起生效。 - 1 - 甲方:乙方: (公章)(公章)

法定代表人或委托代理人法定代表人或委托代理人 签字:_________________ 签字:_________________ 年月日年月日

- 2 -篇五:合同补充协议书样本 补充协议书

合同编号: 甲方(全称): 乙方

(全称):

本协议中的所有术语,除非另有说明,否则其定义与双方于 年 月 日签订的

《 合同》(以下简称“原合同” )中的定义相同。 鉴于: 。甲乙双方本着互利互惠的原则,经友好协商,依据

实际情况,在原合同基础上变更合同条款部分内容,特订立以下补充协议。

一、协议内容变更部分为:

1、 。

2、 。

二、本协议生效后,即成为原合同不可分割的组成部分,与原合同具有同等的法律效力。 除本协议中明确所作修改的条款之外,原合同的其余部分应完全继续有效。 本协议与原合同有相互冲突时,以本协议为准。

三、本协议一式四份,甲方一份,乙方三份,具有同等法律效力,自双方签字盖章之日

起生效。

范文八:合同补充协议书范本 投稿:毛稷稸

《 建设工程施工合同》的补充协议

甲方:景宁畲族自治县水利发展有限公司(以下简称甲方) 乙方:浙江巨业建设有限公司 (以下简称乙方)

本协议中的所有术语,除非另有说明,否则其定义与双方于2014年 7 月 10 日签订的《畲乡滨水休闲养生基地—休闲长廊项目(一期)Ⅱ标建设工程施工合同》(下称“原合同”)中的定义相同 。 鉴于:

K3+800~K4+560、K4+920~K5+220段由原设计的现浇钢筋混凝土

栈桥变更为钢结构栈道,双方本着公平、公正的原则,经友好协商,就原协议中未尽事项特订立以下补充协议。

合同内容补充部分:

一、原合同中的K3+800~K4+560、K4+920~K5+220段由原设计的

现浇钢筋混凝土栈桥变更为钢结构栈道。

二、工程变更后,甲方允许乙方将钢结构部分工程分包给具有

专业资质的钢结构施工单位。

三、工程变更后,钢结构部分工程总长约1060米,造价约560

万,结算时据实计算。

四、根据本工程的实际情况,本合同所附钢结构工程预算文件

列明的承包工程量为暂定工程量,结算时据实计算。承包范围以外的工程及设计变更增加的工程量,按以下原则和方法计价,调整合同价款:

1、合同报价单中已有相同单价的,按该单价执行;

2、合同报价单中无相同单价的,按甲方确认的追加款执行。

3、合同报价单中无相同单价,甲方又不确认追加合同价款的,按国家现行费用定额和计价方法执行。

4、工程量增减的计算方法按国家现行规定执行。

五、本补充协议签订之日起5日内,甲方向乙方支付变更总价的20%作为本钢结构工程备料款。

六、本协议生效:本协议生效后,即成为《畲乡滨水休闲养生基地—休闲长廊项目(一期)Ⅱ标建设工程施工合同》不可分割的组成部分,《畲乡滨水休闲养生基地—休闲长廊项目(一期)Ⅱ标建设工程施工合同》具有同等的法律效力。除本协议中明确所作修改的条款之外,原协议的其余部分应完全继续有效。

七、本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份。

甲方(公章): 乙方(公章):

法定人代表 法定人代表

(或授权代表):(或授权代表): 开户银行: 开户银行:

银行帐号: 银行帐号:

通讯地址: 通讯地址:

联 系 人: 联 系 人:

联系电话: 联系电话:

传真: 传真:

范文九:合同补充协议书范本 投稿:韦攉攊

合同补充协议书范本

这是一篇合同补充协议书范本,本文讲述了双方就合同内容所做出的补充说明,体现了双方之间友好的合作关系。下面让我们一起来看看吧!

甲方:************ 乙方:************

鉴于:

甲方和乙方于二〇XX年一月九日共同签署的《********合同》,合作一年多以

来,双方能够认真履行协议各项义务,信守承诺,取得了良好的效果。双方一致同意继续履行原合同,同时为了进一步加强合作,现双方本着优势互补、互利互惠的原则,经友好协商,就《********合同》中未尽事项及需特别说明的事项特订立以下补充协议。

合同内容补充说明:

原合同第N条第M款所述XXXXXXXX(原合同描述文字),特对其中XXXXXX(原合同描述中的修订要点)补充说明如下:

一、修订点一;

二、修订点二;

三、······。

本协议生效后,即成为原合同不可分割的组成部分,与其具有同等的法律效力。

甲方(公章):

法定代表人或授权代理人(签字):

日期: 年 月 日

乙方(公章):

法定代表人或授权代理人(签字):

日期: 年 月 日

范文十:补充协议书范本 投稿:莫嶾嶿

补充协议书范本

甲方(出让方): 乙方(受让方): 住所地: 住所地:

法定代表人: 法定代表人:

鉴于,甲方有意将其所属的厂的经营范围权按 年 月 日订立的编号: 的协议规定的条款和条件转让给乙方,乙方愿意按同样的条件受让转让其厂的经营范围权。

故此,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等法律法规、政策之规定,并本着平等互利、友好协商的原则,双方签订此协议,现提出以下几点补充协议。

一、债权、债务处理

经甲、乙双方约定, 年 月 日订立的编号: 的合同签订之日前所有债权、债务由甲方负责。厂的手续变更后所有债权、债务由乙方负责。

三、原厂经营库存问题

原厂库存的由于还有六十吨的原材料,现有乙方提出其发生的税款有甲方负责,本着双方友好协商的原则,双方以乙方在今后经营过程中以每月在经营的过程中,把原有的库存逐渐消耗完。如若遇到原有的库存原材料要补税有甲方承担。在此经营过程中其从 年 月 日订立的编号: 的合同开始工厂的税收的一切费用、责任有乙方负责,与甲方无关。 。

二、争议处理

在本协议履行过程中,甲、乙双方发生争议,经协商无效时,当事人可以依法向甲方所在地具有管辖权人民法院起诉。

三、违约责任

1、一方违约给另一方造成直接经济损失,且违约方支付违约金的数额不足以补偿对方的经济损失时,违约方应偿付另一方所受损失的差额部分。

四、合同的变更和解除

当发生下列情况之一时,可以变更、解除合同;

1、因情况发生变化,当事人双方协商一致,并订立了变更或解除协议,而且不因此损害国家和社会公共利益的。

2、由于不可抗力致使本合同的条款不能履行的。

3、由于一方在合同约定的期限内因故没有履行合同,另一方予以认同的。

本合同需变更或解除,甲、乙双方必须签定变更或解除协

议。

五、合同的生效

本合同由甲、乙双方当事人签字盖章后生效。

十、其他

本合同共二页,一式 二 份,甲、乙双方及委托的会员各执 一 份;

甲方: 乙方:

年 月 日 年 月 日

字典词典读书笔记手抄报大全读书笔记手抄报大全【范文精选】读书笔记手抄报大全【专家解析】输血流程及注意事项输血流程及注意事项【范文精选】输血流程及注意事项【专家解析】凤凰的寓意凤凰的寓意【范文精选】凤凰的寓意【专家解析】