钢结构厂房施工合同_范文大全

钢结构厂房施工合同

【范文精选】钢结构厂房施工合同

【范文大全】钢结构厂房施工合同

【专家解析】钢结构厂房施工合同

【优秀范文】钢结构厂房施工合同

范文一:钢结构厂房工程施工合同 投稿:王藼藽

钢结构防雨棚工程施工合同

发包单位:xxxxxxxxxx (以下简称甲方) 承包单位:xxxxxxxxxx (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国经济合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招投标法》的规定,结合工程的具体情况,经甲乙双方共同协商,达成协议如下:

第一条 工程名称:xxxxxxxxxx

第二条 工程结构:钢结构。

第三条 承包方式:包工包料。

第四条 工程地址:xxxxxxxxxx。

第五条 承包范围:按照甲方提供的钢结构图,所设计的范围,垫钢板、钢柱、钢屋架、钢檩条、连接钢构件、屋面彩钢板0.5mm厚,屋面钢拉条、隅撑等全部图示内容。

第六条 建筑覆盖面积:500m

第八条 工程总造价:人民币 xxxxxxxxxx 元,总包干【含税】

第七条 工程承包内容:

第1项:乙方必须按照国家有关工程施工及验收规范和工程质量验收评定标准严格施工,必须保证工程质量达到合格以上,如出现工程质量问题,乙方必须无条件返工,直至2

达到工程质量验收标准。

第2项:乙方必须按照国家有关施工安全操作规程施工,坚决杜绝安全事故,如有出现,一切后果由乙方负担,甲方概不负责。

第3项:施工总工期10天(以主钢材料进场施工为准) 开工日期:2014年 月 日

竣工日期:2014年 月 日

第4项:甲方在乙方开工前必须提供三通一平,如乙方开工前甲方未提供三通一平,乙方开工日期可根据甲方延期时间顺延。

第5项:乙方必须按以上工期完工,在工程施工中,如遇人力不可抗拒因素,工期可顺延。

第6项:乙方使用材料应全部达到国家质量标准,必须出具材料产品合格证书及产品质量保证书并提前对材料进行试验,材料试验合格后,出具合格报告书方可使用。

第7项:图纸如有变更,在总价的3%内不作调整,超过此范围的变更项目在预算中有单价按预算单价执行,预算中没有的项目,按甲、乙双方协商的单价执行。

第九条 付款方式:本工程不付预付款。工程完工验收合格后,凭乙方正式建安税务发票留5%的工程保修金后,六个月内付清。

第十条 该工程保质期、钢结构按设计年限,屋面防水五年,其他按国家规定保修年限,自工程施工验收合格之日起计算。

第十一条 本工程总价:包括安全措施费,临时设施费、建安税税金、材料运输、吊装费等,本工程竣工验收时乙方必须清理现场,双方按照实物和草图进行交验。

第十二条 本合同一式四份,甲方两份,乙方两份,每份具有同等法律效力,以双方签字盖章生效,未尽事宜双方共同协商解决,本合同结清工程款后终止。

甲方(签章): 乙方(签章):

电话: 电话:

签订日期: 年 月 日

范文二:简易钢结构厂房施工合同 投稿:任傩傪

简 易 厂 房 施 工 合 同

发包方: (以下简称甲方) 承包方: (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲乙双方协商一致就甲方将厂房工程委托给乙方施工,达成如下协议,供双方共同遵守。

第一条、 工程概况

1、 工程名称: 2、 工程地点:

3、 建筑面积:约m2。

4、 工程总造价:。

第二条、 工程造价及承包方式

1、 承包方式按包工包料执行;地面放样及预置件的浇固按/个结算,地面砼 公分按 元/ m2结算。

2、 钢架棚按/ m2计算,按实际测量面积结算;

3、 围边按/ m2计算;

第三条、 工程工期

1、本合同工程工期为连续的(雨天不能施工的除外),自年算起。

2、若遇不可抗力,停水停电工期顺延。

第四条、 结算方式及付款方式:

1、 付款方式:本合同自双方签字盖章之后甲方预付乙方工程总造价的35%,乙方在3天内厂房结构材料进场,主体完工盖瓦前付工程总造价的40%,在厂房彩瓦材料进场再付工程总造价的20%,余款工程验收后以实际测量面积结算十伍天内一次性付清。

第五条、 双方责任

1、 为确保工程的顺利进行,甲方无偿提供水电给乙方。

2、 乙方应全权负责工程施工安全,在施工过程中发生安全事故由乙方负责。

3、 甲方不得借故拖欠应付款项,如有拖欠不付情况,甲方承担因拖欠工程款而发生相关责任。

第六条、 附则

本合同双方发生纠纷时,双方应及时协商,协商仍未解决纠纷的,向三明市经济合同仲裁委员会申请仲裁。

本合同自双方签字盖章之日起生效,至工程竣工结算并完成工程款支付后失效。 本合同一式四份,甲乙双方各执二份。

甲方: 乙方:

法定代表人:

经办人: 经办人:

签约日期: 年 月 日 签约日期: 年 月 日

范文三:钢结构厂房施工合同 投稿:杨轡轢

钢结构厂房施工合同

发包方:

承包方: 签订时间: 签订地点: 根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定为明确双方在施工过程种的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。

一、 工程概况:

1、工程地点:

2、工程内容:本工程为全包工程,乙负责钢梁、钢檀条、钢结构部分的制作,安装防腐、屋面彩钢夹芯板、电动抗风卷帘门的安装。

3、主材型号: 立柱165*4镀锌圆管、主梁89*3镀锌圆管、支撑25*2.0镀锌圆管、行条C180*70*20*2.5镀锌、行条C120*50*20*2.0镀锌、电动抗风卷帘门(电机品牌、质保一年)。

4、开工日期、工期:合同生效后,由甲方通知确定开工日期,工期为 天,乙方必须保证按期完成工程。

二、 工程价款、付款方式:

1、 工程价款: 工程为全包工程,工程造价为: 元/平方米,总计 元。(工程验收后按实际面积结算)

2、 付款方式: 乙方进场10天内,甲方即付给乙方工程总价的10%即 元(大写: )作为进场费,钢架大量制作完毕,乙方材料进场开始吊装后,甲方再付给乙方工程总价的40%即 元(大写: ),全部施工完成验收

合格后,甲方再付给乙方45%即 元(大写: ),其余款项(5%)为工程质保两年后付清。

3、 工程验收 施工完毕后,乙方通知甲方进行验收。

三、 甲方的义务和责任: 1、 办理好各种施工手续,并在乙方进场提供给乙方; 2、 施工过程中,协助乙方协调好各种关系; 3、 提供施工所需的水、电。

四、 乙方的责任: 1、 乙方需严格按照合同条款及设计图纸要求购置材料并提供材质证明,并按相应标准进行加工制作,如不相符,甲方有权提出整改或相应的经济赔偿; 2、 在施工过程中,乙方应文明施工; 3、 乙方在施工过程中一切事故,由乙方负责。

五、 质保期: 钢结构部分的质保期为十年,在保修期内乙方负责屋面和钢结构的质量(人为因素和不可抗拒因素造成的损坏除外);钢架表面防腐保质期为二年。

六、 违约责任:1、 乙方保证按质按期完工,逾期则处违约罚金; 2、 施工过程中,如因甲方有关手续问题造成停工,双方协商。

七、 违约解决方式: 经济仲裁委员会仲裁或人民法院。

八、 本合同经甲乙双方签字盖章后生效,双方各执壹份。如有未尽事宜,双方另行协商补充协议。

甲方(代表): 乙方(代表):

范文四:钢结构厂房施工合同 投稿:雷熘熙

钢结构厂房施工合同

合同编号____________________

工程名称:__________________________

工程编号:__________________________

发包方:__________________________

承包方:__________________________

签订时间:__________________________

签订地点:__________________________

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。

第一条 工程项目

一、工程名称:__________________________

二、工程地点:__________________________

三、工程项目批准单位:<____________________批准文号____________________(指此工程立项有权批准机关的文号)项目主管单位:

四、承包范围和内容:(详见工程项目一览表);工程建筑面积__________(平方米);其它:__________

五、工程造价:___________(万元),其中土建:__________(万元),安装:__________(万元)。

第二条 施工准备

一、发包方:

1. 月______日前做好建筑红线以外的“三通”,负责红线外进场道路的维修。

2. 月______日前,负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板),应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整,拆迁障碍物的资料。

3.本合同签订后______天内提交建筑许可证。

4.合同签订后______天内(以收签最后一张图纸为准)提供完整的建筑安装施工图_份,施工技术资料(包括地质及水准点座标控制点)______份。

5.组织承、发包双方和设计单位及有关部门参加施工图交底会审,并做好三方签署的交底会审纪

要,在_天内分送有关单位,_天内提供会审纪要和修改施工图______份。

二、承包方:

1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;

2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场;

3.编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度计划,材料设备、成品、半成品等进场计划(包括月计划),用水、用电计划,送发包方。

第三条 工程期限

一、根据国家工期定额和使用需要,商定工程工期为______天(日历天),自__________年______月______日开工至__________年______月______日竣工验收(附各单位工程开竣工日期,见附表一)。

二、开工前______天,承包方向发包方发出开工通知书。

三、如遇下列情况,经发包方现场代表签证后,工期相应顺延:

1.按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源道路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工;

2.凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度;

3.不属包干系数范围内的重大设计变更,提供的工程地质资料不准,致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;

4.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;

5.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;

6.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;

7.人力不可抗拒的因素而延误工期。

第四条 工程质量

一、本工程质量经双方研究要求达到:

二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工,并接受发包方派驻代表的监督。

三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定:

1.由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证,或进行检验合格后方可用于工程;

2.由发包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后,方可用于工程;

3.隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后,方可进行下一道工序;

4.承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定,并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位工程结构完工时,应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收;

5.承包方在施工中发生质量事故,应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案;重大质量事故的处理方案,应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究,并经设计建设单位签证后实施;

6.工程竣工后,承包方按规定对工程实行保修,保修时间自通过竣工验收之日算起。

第五条 建筑材料、设备的供应、验收和差价处理

一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标(详见附表二);

二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购;

三、发包方供应、承包方采购的材料、设备,必须附有产品合格证才能用于工程,任何一方认为对方提供的材料需要复验的,应允许复验。经复验符合质量要求的,方可用于工程,其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的,应按有关规定处理,其复验费由提供材料、设备方承担。

四、本工程材料和设备差价的处理办法:____________________

第六条 工程价款的支付与结算

工程价款的支付和结算,应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算办法”执行。

一、本合同签订后__日内,发包方支付不少于合同总价(或当年投资额)的%备料款,计人民币__________万元;临时设施费,按土建工程合同总造价的______%计人民币 万元,安装工程按人工费的______%计人民币__________万元;材料设备差价__________万元,分______次支付,每次支付时间、金额

二、发包方收到承包方的工程进度月报后必须在______日内按核实的工程进度支付进度款,工程进度款支付达到合同总价的______%时,按规定比例逐步开始扣回备料款。

相关的合同范本

·弱电施工合同 ·消防工程施工合同 ·防水工程施工合同

·爆破施工合同 ·电力建设工程施工合同 ·水利水电工程施工协议书

·绿化施工合同 ·水利水电工程施工协议书 ·装修施工协议书

三、工程价款支付达到合同总价款的95%时,不再按进度付款,办完交工验收后,待保修期满连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。

四、如发包方拖欠工程进度款或尾款,应向承包方支付拖欠金额日万分之______的违约金。

五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度,造成承包方的停、窝工损失的,应由发包方承担。

六、本合同造价结算方式:________________________________________

七、承包方在单项工程竣工验收后______天内,将竣工结算文件送交发包方和经办银行审查,发包方在接到结算文件______天内审查完毕,如到期未提出书面异议,承包方可请求经办银行审定后拨款。

第七条 施工与设计变更

一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要,作为施工的补充依据,承、发包双方均不得擅自修改。

二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,承包方及时以书面形式通知发包方,由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件,承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由发包方负责,并调整合同造价。

三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下,提出修改设计、修改工艺的合理化建议,经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施,其节约的价值按国家规定分配。

四、发包方如需设计变更,必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸,承包方才予实施。重大修改或增加造价时,必须另行协商,在取得投资落实证明,技术资料设计图纸齐全时,承包方才予实施。

第八条 工程验收

一、竣工工程验收,以国家颁发的《关于基本建设项目竣工验收暂行规定》、《工程施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定标准》和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。

二、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后,发包方须及时办理验收签证手续。

三、工程竣工验收后,方包方方可使用。

在规定的保修期内,凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。其保修条件、范围和期限按城乡建设环境保护部(84)城建字第79号通知印发的《建筑工程保修办法(试行)》执行。

第九条 违约责任

承包方的责任:

一、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金。

二、工程不能按合同规定的工期交付使用的,按合同中第九条关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。

发包方的责任:

一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方由此造成的实际损失。

二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

三、工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包方承担责任。

四、承包方验收通知书送达______日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金。

五、不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。

第十条 纠纷解决办法

任何一方违反合同规定,双方协商不成,按以下第( )项方式解决:

一、向经济合同仲裁机关申请仲裁;

二、向人民法院起诉。

第十一条 附 则

一、本合同一式______份,合同附件______份。甲乙双方各执正本一份,其余副本由发包方报送经办银行,当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。按规定必须办理鉴(公)证的合同,送建筑的所在地工商、公证部门办理鉴(公)证。

二、本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效,需办理鉴(公)证的,自办毕鉴(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。

三、本合同签订后,承、发包双方如需提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。

发包方(盖章):___________ 承包方(盖章):___________

法定代表人(签章):___________ 法定代表人(签章):___________

委托代理人(签章):___________ 委托代理人(签章):___________

单位地址:__________________________ 单位地址:__________________________

开户银行:__________________________ 开户银行:__________________________

帐 号:__________________________ 帐 号:__________________________

电 话:__________________________ 电 话:__________________________

邮政编码:__________________________ 邮政编码:__________________________

__________年_____月_____日 __________年_____月_____日

经办建设银行 建筑管理部门 鉴(公)证机关

(盖章) (盖章) (盖章)

鉴(公)证意见

经办人:

__________年_____月_____日 __________年_____月_____日

工 程 项 目 一 览 表

附表一:

建设单位:

序号 工程名称

设计单位

栋数

结构

层数

面积

资金来源

批准文号

投资总额(万元) 工程总造价(万元) 开工时间 竣工时间

备注

注:维修、屋外、管道、给排水等项目也应按此表逐项填写。

由甲方负责供应设备和材料表

附表二:

材料名称

规格

单位

数量

交料地点

到场日期

备 注

范文五:钢结构厂房施工合同[1] 投稿:蔡爱爲

钢结构厂房施工合同

发包方:__________________________

承包方:__________________________

签订时间:__________________________

签订地点:__________________________

根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。

第一条 工程项目

一、工程名称:__________________________

二、工程地点:__________________________

三、承包范围和内容:(详见工程附件图);工程建筑面积__________(平方米);其它:__________

四、工程造价:___________(万元),其中土建:__________(万元),安装:__________(万元)。

第二条 施工准备

一、发包方:

1. 月______日前做好建筑红线以外的“三通”,负责红线外进场道路的维修。 2. 月______日前,负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电板),应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整,拆迁障碍物的资料。 3.本合同签订后______天内提交建筑许可证。

二、承包方:

1.负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作; 2.组织施工管理人员和材料、施工机械进场;

第三条 工程期限

一、根据国家工期定额和使用需要,商定工程工期为______天(日历天),自__________年______月______日开工至__________年______月______日竣工验收。

二、开工前______天,承包方向发包方发出开工通知书。

三、如遇下列情况,经发包方现场代表签证后,工期相应顺延:

1.按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源道路未能接通,障碍物未能清除,影响进场施工;

2.凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现缺陷需要修、配、代、换而影响进度;

3.不属包干系数范围内的重大设计变更,提供的工程地质资料不准,致使设计方案改变或由于施工无法进行的原因而影响进度;

4.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小时以上),影响正常施工;

5.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;

6.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工; 7.人力不可抗拒的因素而延误工期。

第四条 工程质量

一、本工程质量经双方研究要求达到:

二、承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工,并接受发包方派驻代表的监督。

三、承包方在施工过程中必须遵守下列规定:

1.由承包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品必须按有关规定提供质量合格证,或进行检验合格后方可用于工程;

2.由发包方提供的主要原材料、设备、构配件、半成品也必须有质量合格证方可用于工程。对材料改变或代用必须经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后,方可用于工程;

3.隐蔽工程必须经发包方派驻代表检查、验收签章后,方可进行下一道工序;

4.承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定,并及时将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位工程结构完工时,应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收;

5.承包方在施工中发生质量事故,应及时报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案;重大质量事故的处理方案,应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同研究,并经设计建设单位签证后实施; 6.工程竣工后,承包方按规定对工程实行保修,保修时间自通过竣工验收之日算起。

第五条 建筑材料、设备的供应、验收和差价处理

一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标(详见附表二);

二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方采购;

三、发包方供应、承包方采购的材料、设备,必须附有产品合格证才能用于工程,任何一方认为对方提供的材料需要复验的,应允许复验。经复验符合质量要求的,方可用于工程,其复验费由要求复验方承担;不符合质量要求的,应按有关规定处理,其复验费由提供材料、设备方承担。

四、本工程材料和设备差价的处理办法:____________________

第六条 工程价款的支付与结算

工程价款的支付和结算,应根据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算办法”执行。

一、本合同签订后__日内,发包方支付不少于合同总价_____%备料款,计人民币__________万元。_

二、1.承包方的工程进度完成全部屋架部份焊接后必须在______日内按核实的工程进度支付进度款,工程进度款支付达到合同总价的______%;2. 承包方的工程进度完成全部檩条焊接后必须在______日内按核实的工程进度支付进度款,工程进度款支付达到合同总价的______%;3承包方的工程进度完成全部瓦面部份安装完成后必须在______日内按核实的工程进度支付进度款,工程进度款支付达到合同总价的______%。

三、工程价款支付达到合同总价款的95%时,不再按进度付款,办完交工验收后,待保修期满连本息(财政拨款不计息)一次支付给承包方。

四、如发包方拖欠工程进度款或尾款,应向承包方支付拖欠金额日万分之______的违约金。

五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度,造成承包方的停、窝工损失的,应由发包方承担。

六、本合同造价结算方式:________________________________________

第七条 施工与设计变更

一、双方认可的设计图纸、说明和有关技术资料,作为施工的有效依据,承、发包双方均不得擅自修改。

二、施工中如发现设计有错误或严重不合理的地方,承包方及时以书面形式通知发包方,由发包方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件,承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用(包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失)由发包方负责,并调整合同造价。

三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下,提出修改设计、修改工艺的合理化建议,经发包方、设计单位或有关技术部门同意后采取实施,其节约的价值按国家规定分配。

四、发包方如需设计变更,必须由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸,承包方才予实施。重大修改或增加造价时,必须另行协商,在取得投资落实证明,技术资料设计图纸齐全时,承包方才予实施。

第八条 工程验收

一、工程施工中地下工程、结构工程必须具有隐蔽验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地质量监督部门检验合格后,发包方须及时办理验收签证手续。

二、工程竣工验收后,方包方方可使用。

在规定的保修期内,凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。

第九条 违约责任

承包方的责任:

一、工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金。

二、工程不能按合同规定的工期交付使用的,按合同中第九条关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。

发包方的责任:

一、未能按照合同的规定履行自己应负的责任,除竣工日期得以顺延外,还应赔偿承包方由此造成的实际损失。

二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工,应采取措施弥补或减少损失。同时,赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。

三、工程未经验收,发包方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由发包方承担责任。

四、承包方验收通知书送达______日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金。

五、不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。

第十条 纠纷解决办法

任何一方违反合同规定,双方协商不成,按以下第( )项方式解决:

一、向经济合同仲裁机关申请仲裁;

二、向人民法院起诉。

第十一条 附 则

一、本合同一式______份,合同附件______份。甲乙双方各执正本一份,其余副本由发包方报送经办银行,当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。按规定必须办理鉴(公)证的合同,送建筑的所在地工商、公证部门办理鉴(公)证。

二、本合同自双方代表签字,加盖双方公章或合同专用章即生效,需办理鉴(公)证的,自办毕鉴(公)证之日起生效;工程竣工验收符合要求,结清工程款后终止。

三、本合同签订后,承、发包双方如需提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。

发包方(盖章):___________ 承包方(盖章):___________

法定代表人(签章):___________ 法定代表人(签章):___________

委托代理人(签章):___________ 委托代理人(签章):___________

范文六:钢结构厂房施工承包合同 投稿:崔緿縀

钢结构厂房施工承包合同

发包人(全称):山东鸿润蔬菜食品有限公司

承包人(全称):

一、 工程名称:钢结构厂房

二、 工程地点:海阳市行村工业园

三、 建筑面积:平方米

四、 工程承包范围:钢结构部分工程施工按甲方提供图纸进行,如有变更,增减的费用由双方协商解决。

五、 工程期限:自钢架进场之日起, 天内完工(因不可抗力的因素影响施工,工期顺延)。

六、 付款方式:本工程钢结构总造价为人民币

元,大写 :() 本合同签订之日,支付合同价款的元:钢结构工程安装完毕,支付合同价款的30%¥ 元;工程结束验收后,支付合同价款的10%¥ 元;剩余价款的35%¥ 元三个月内付清;余留合同价款的5%¥ 元为工程质保金,保修期一年结束后五日内付清。

七、 工程质量:承包方必须严格按照施工图纸、说明文件及国家颁发的有关规范、规程进行施工并接受甲方的监督检查;工程质量应当达到双方约定的质量标准,质量标准的评定以国家或行业的质量检验标准为依据;承包方对交付使用的工程在质量保修期内承担保修责任。

八、 工程竣工验收:承包方承建的工程,应以施工图纸、图纸说明、技术交底、纪要、设计更改通知、国家发布的施工验收规范和质量标准为依据;发包方在收到承包方提出的竣工验收申请后5天内组织验收,并在验收后3天内给与认可或提出修改意见,工程未验收或验收未通过的,发包方不得使用,否则视同交验,达到合同约定的质量标准。

九、 施工安全:承包方在工程施工过程中应注意施工安全问题,由承包方负责本项目施工安装过程中施工安装人员的安全及人身保险,如果出现事故完全由承包方自负,发包方不负责任何事故责任。但承包方不负责施工现场第三方的人身保险。

十、 本工程依据发包人提供图纸施工,工程量若有变化,根据实际情况双方另行协商。

十一、 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。 十二、 未尽事宜,按国家有关法律、法规执行。

发包方(公章):

法定代表人(签字):

承包方(公章):

法定代表人(签字):

合同签订地点:烟台市福山区年 月年 月 日 日

范文七:钢结构厂房施工合同1 投稿:任己已

钢结构厂房施工合同

发包方:

承包方:

工程名称:

工程地点:

承包范围和内容:(详见工程附件图);工程建筑面积 (平方米);其它: 工程造价: (万元),其中土建: (万元),安装: (万元)。

一、发包方:

月 日前,负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器(包括水表、配电

板),应满足施工用水、用电量的需要。做好红线以内场地平整,拆迁障碍物的资料。

本合同签订后 天内提交建筑许可证。

二、承包方:

负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的铺设、管理、使用和维修工作;

工程期限

一、根据国家工期定额和使用需要,商定工程工期为 天(日历天),自 年 月

日开工至 年 月 日竣工验收。

二、开工前 天,承包方向发包方发出开工通知书。

三、如遇下列情况,经发包方现场代表签证后,工期相应顺延:

1.按施工准备规定,不能提供施工场地、水、电源道路未能接通,障碍物未能清除,

影响进场施工;

2.凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工需要或因交验时发现

缺陷需要修、配、代、换而影响进度;

3.不属包干系数范围内的重大设计变更,提供的工程地质资料不准,致使设计方案改

变或由于施工无法进行的原因而影响进度;

4.在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上(每次连续4小

时以上),影响正常施工;

5.非承包方原因而监理签证不及时而影响下一道工序施工;

6.未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工;

7.人力不可抗拒的因素而延误工期。

第四条 工程质量

承包方必须严格按照施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工,并接受发包方派驻代表的监督。

本合同签订后,承、发包双方如需提出修改时,经双方协商一致后,可以签订补充协议,作为本合同的补充合同。

发包方(盖章):

法定代表人(签章):

委托代理人(签章):

承包方(盖章): 法定代表人(签章): 委托代理人(签章): 2011年 日 月

范文八:钢结构厂房施工合同书 投稿:袁諑諒

施工合同书

甲方:XXXXX有限公司

乙方:XXX省XXX钢结构工程有限公司

经甲、乙双方共同协商,甲方委托乙方承建甲方新厂房钢结构屋面。为维护双方权益,保证工程质量及工程顺利进行,依据《中华人民共和国经济合同法》有关内容,特签定以下条款,供双方共同执行。

一、工程概况:

1、工程名称:XXX有限公司厂房钢结构屋面

2、工程地点:蒲江成佳

3、工程内容:

工程为全包工程,乙负责钢梁、钢檩条,钢结构部分的制作、安装、防腐,屋面彩钢夹心板的安装。

钢架梁采用H型钢,为300×150型,檩条采用冷轧C型钢6米开间用C100×50×20,8米开间用C100×50×20,屋面采用夹心彩钢板(厚度为50mm)。

4、工程数量:建筑面积4512平方米

5、开工日期、工期:

合同生效后,由甲方确定开工日期,并出据开工通知单。工期为30天,乙方必须保证按期完成工程。

二、工程价款、付款方式:

1、工程价款:

工程为全包工程,工程造价为:240元/平方米,总计1082880元。(工程验收后以实际面积结算)

2、付款方式:

合同生效后,甲方即付给乙方工程总价的30%即325000元(大写:叁拾贰万伍仟元)作为进场费及材料购置费,钢架大梁制作完毕,乙方材料进场开始吊装后,甲方再付给乙方工程总价的30%即325000元(大写:叁拾贰万伍仟元)全部施工完成后,甲方再付给乙方30%即325000元(大写:叁拾贰万伍仟元),其余款项(10%),甲方在工程

竣工6个月后一次付清。

3、工程验收:

施工完毕后,乙方通知甲方进行验收,甲方必须在接到乙方通知单十日内进行验收,并出据验收合格书。

三、甲方的义务和责任:

1、办理好各种施工手续,并在乙方进场前提供给乙方;

2、施工过程中,协助乙方协调好各种关系;

3、提供施工所需的水、电源。

四、乙方的义务的责任:

1、乙方须严格按照合同条款及设计图纸要求购置材料并提供材质证明,并按相应标准进行加工制作,如不相符,甲方有权提出整改或相应经济赔偿;

2、在施工过程中,乙方应文明施工;

3、乙方在施工中发生的一切事故,由乙方负全责。

五、保修期:

钢结构部分的保修期为十年,在保修期内,乙方负责屋面和钢结构的质量(人为因素的不可抗拒因素造成的损坏除外);钢架表面防腐保质期为两年。

六、违约责任:

1、甲方须按合同规定的付款方式和付款期限支付工程款,如违约,乙方有权停工,停工期内,甲方须赔付误工损失;

2、乙方保证按质按期完工,逾期则处违约罚金;

3、施工过程中,如因甲方有关手续问题造成停工,双方协商。

七、违约解决方式:

经济仲裁委员会仲裁或人民法院裁决。

八、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效,双方各执壹份。如有未尽事宜,双方另行协商补充协议。

甲方(代表): 乙方(代表):

范文九:再建厂房钢结构施工合同 投稿:万郣郤

河东龙铝型材再建厂房钢结构施工合同

甲方:

乙方:

甲方根据需要新建厂房,乙方愿意承担钢结构建设项目,甲乙双方遵循平等、自愿和诚实信用原则,经双方协商一致,达成以下彩钢结构工程协议,共同遵守。

一、工程概况

1、工程名称:河东龙铝型材厂房;

2、施工范围及内容,双方确认的图纸制作方案;

3、甲方提供材料、附材、吊装、运费等,乙方施工;

4、工程总价:每平方元。

二、工程期限

乙方进工地后,3个月内完成工程,如遇风、雨、雷、电等不可抗拒因素则工期顺延。

三、工程付款

1、合同签定后预付总工价5%

2、钢架制做完付总工价30%

3、钢架立起付总工价30%

4、彩板维护完成付总工价30%

5、完工后付总工价20%

四、工程质量保修

本工程质量保修期为一年,保修期内如发生施工造成的工程质量问题,乙方应给予无偿质修,由于甲方原因,其费用由甲方承担。

五、施工要求,甲乙双方要求

1、乙方在施工中严格按规范施工,注意安全,全部安全责任由乙方承担。

2、施工中防止损坏内部物品及设备,若造成损坏由乙方按价赔偿。

3、在施工中遵守甲方有关规定,文明施工,注意与其他单位配合施工(协作关系)。

4、甲方负责提供水、电、场地,并排除外界一切干扰,保证乙方正常施工。

5、在施工期间甲方若有变更,必须以书面形式提前通知乙方,及时进行变更,以免造成材料浪费,变更费用由甲方承担。

6、如甲方变更计划或施工图,未按时付款,未保证水、电,则工期顺延,给乙方造成损失的,甲方承担责任。

六、其它约定

1、甲方为乙方工人提供住宿房2间,

2、乙方在工程完工前2日通知四方届时验收,甲方如不能按时

验收,须提前通知乙方取得乙方同意后另行验收日期,但甲方须承认完工日期,如再不按时验收,所发生的各项费用和损失由甲方承担。

七、本协议一式贰份,自双方签订之日起生效,工程竣工并验收完毕后终止,本合同履行中发生纠纷,双方应协商解决,以后补充协议与本合同具有同等效力。

甲方:

乙方:

范文十:钢结构厂房施工合同 投稿:丁俟俠

钢结构厂房施工合同

甲 方:

地 址:

乙 方:

住 所:

身份证号码:

甲、乙根据《中华人民共和国合同法》及其它相关法律法规之规定,在平等自愿的基础上,为明确双方的权利与义务,经协商一致,就甲方废铅回收车间钢结构厂房工程施工的相关事项达成合同条款如下:

一、建筑面积:东西长 米,南北宽 米,六米开间,中间有立柱,高度六米,具体尺寸按地基基础为准,共计 平方米,每平方米 元,合计 元。

二、地面以上垒一米高围墙包括粉刷,此工程用水泥砖,造价 12222元。

三、乙方应按国家钢结构房建筑工程规范、规程和标准进行施工,抗击12级大风,无漏雨、漏风现象,工程质量不符合合同规定的,负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的,偿付逾期违约金。

四、材料要求:立柱采用H400×180×10×6的H钢,横梁采用H250×150×8×6的H钢,连接板采用200×450×δ20平板,防风柱采用H300×180×100×8的H钢、C型钢(热镀锌)160×δ2.5的C型钢,加强板采用δ10板,屋面板、墙面板采用50复合彩板。门采用复合彩板,窗采用塑钢。

五、此工程所需材料由乙方负责购进、安装等,甲方不参与进料,只负责验收质量,乙方提供的材料如不符合质量要求,或规格有差异,应禁止使用,否则,对工程造成的损失均由乙方负责。

六、乙方必须认真按照国家有关安全施工规范文明施工,确保安全无事故。施工时发生安全事故或因施工给他人人身及财产造成损失的,由乙方承担全部法律责任及损失,与甲方无关。

七、工期:自 年 月 日 年 月 日完工,工期 30 天,每逾期一日扣罚 元违约金。

八、工程总造价为 元,大写 。

九、付款方式:合同签订生效后支付总款项的30 %,即125000元;材料进场并开始施工后支付总款项的 %,即 元;工程结束并经甲方验收合格后再付总款项的 %,即 元;剩余 即 元作为质保金,自验收合格之日起,在厂房使用中未出现安全质量问题的前提下,甲方于一年后付清。

十 验收与保修:

1、工程保修壹年,保修期自竣工验收合格并经甲方代表在最终验收记录上签字之日起计算。

2、保修期内,如出现漏雨、漏风等施工质量问题,均由乙方负责无偿维修。乙方应在接到修理通知之后壹日内派人修理,否则,甲方可委托其他单位或人员修理。因乙方原因造成返修的费用,甲方在质保金内扣除,不足部分,由乙方交付。

十一、解决争议方式:

本协议履行过程中如发生争议,双方应本着友好合作之精神协商解决,协商不成的,双方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十二、本协议一式贰份,甲乙双方各执壹份,具有同等法律效力,自双方签字(盖章)之日起生效。

甲 方: 乙 方(签字):

负责人(签字):

日 期: 年 月 日 日 期: 年 月 日

字典词典贫困助学申请书范文贫困助学申请书范文【范文精选】贫困助学申请书范文【专家解析】幼儿园敬老活动方案幼儿园敬老活动方案【范文精选】幼儿园敬老活动方案【专家解析】感恩节主题感恩节主题【范文精选】感恩节主题【专家解析】